背景：
某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、 G、H八项工作，合同工期36周。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期18周。编制了图4-1所示的网络进度计划。
该工程施工过程中发生了以下事件：
事件一：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误 0.7周。
事件二：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误1.5周。
事件三：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间0.5周，窝工损失2万元。
事件四：乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误0.5周，损失12万元。
发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题：1.(1)施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
(2)如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一周补偿施工单位 6 000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6 000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少

问答题某工程项目批准立项后进行公开招标，经招标工作领导小组研究规定了招标工作程序，招标工作中出现了以下问题： (1)招标文件规定本地区单位参加投标不需要垫资，外地区单位参加投标需要垫资20万元。市建管办指定蓝天公司为其代理招标事务，并负责招标预备会议与开标会议。 (2)招标工作主要程序确定为：①成立招标工作小组；②发布招标公告和资格预审通告；③编制标底；④编制招标文件；⑤发放招标文件；⑥接收投标文件；⑦投标单位资格审查；⑧开标；⑨评标；⑩确定中标单位；(11)组织现场勘察和招标答疑；(12)签订承包合同；(13)发出中标通知书。 (3)五家单位参加投标，其中乙公司在投标截止日期时间之前报送的新报价方案在原报价的同时提出报价降低新方案，经项目经理签字后送招标书，招标方以“一标一投”为理由拒绝该公司报送新的方案。 (4)由于时间紧迫，建设单位直接邀请5位技术经济专家参加评标。评标时发现有两家报价较低且相同，评委会决定对其中资质较好的一个公司提出建议降低标价，结果该公司中标。 问题：1. (1)该项目的招标工作程序是否妥当 (2)按照目前国内招投标管理的有关规定，上述事件中哪些是正确的哪些是错误的 (3)按招投标有关法规规定必须进行招标的建设项目有哪些 (4)根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，判断下列的叙述是否正确。 ①招标投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。( ) ②招标单位可以针对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。( ) ③招标人和中标人应当自中标人收到中标通知书之日起30日内订立书面合同。( ) ④合同双方发生争议可通过协商、有关部门的调解、按合同约定的仲裁条款申请仲裁、向有管辖权的法院起诉解决。( ) ⑤变更合同价款的调整原则中包括：合同中只有类似于变更工程的单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。( )

问答题某业主与承包商签订了某建筑安装工程项目总包施工合同。承包范围包括土建工程和水、电、通风建筑设备安装工程，合同总价为4 800万元。工期为2年，第1年已完成2 600万元，第2年应完成2 200万元。承包合同规定： (1)业主应向承包商支付当年合同价25%的工程预付款。 (2)工程预付款应从未施工工程中所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及设备费比重按62.5%考虑。 (3)工程质量保证金为承包合同总价的3%，经双方协商，业主从每月承包商的工程款中按3%的比例扣留。在缺陷责任期满后，质量保证金及其利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给承包商。 (4)业主按实际完成建安工作量每月向承包商支付工程款，但当承包商每月实际完成的建安工作量少于计划完成建安工作量的10%以上(含10%)时，业主可按5%的比例扣留工程款，在工程竣工结算时将扣留工程款退还给承包商。 (5)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同价格不作调整。 (6)由业主直接提供的材料和设备在发生当月的工程款中扣回其费用。 经业主的工程师代表签认的承包商在第2年各月计划和实际完成的建安工作量以及业主直接提供的材料、设备价值如下表所示。 工程结算数据表 单位：万元 月 份 1～6 7 8 9 10 11 12 计划完成建安工作量 1100 200 200 200 190 190 120 实际完成建安工作量 1110 180 210 205 195 180 120 业主直供材料设备的价值 90.56 3505 24.4 10.5 21 10.5 5.5 问题：1. (1)工程预付款是多少 (2)工程预付款从几月份开始起扣 (3)1月至6月以及其他各月业主应支付给承包商的工程款是多少 (4)竣工结算时，业主应支付给承包商的工程结算款是多少

问答题某市第三建筑公司承建某大学住宅工程，该工程共9层，采用框架结构，建筑面积6 578m2。该工程项目周围为已建工程，因施工场地狭小，现场道路宽度按3 m考虑并兼作消防车道，路基夯实，上铺150mm厚砂石，并作混凝土面层。搅拌机棚、砂石料只能在与已建工程之间间隙堆放。现场布置两个消火栓，间距100 m，其中一个距拟建建筑物4 m，另一个距临时道路 2.5 m。 该项目在施工过程中，发生如下几项事件： 事件一：在外用电梯上升过程中，受7层阳台伸出的一根防护栏杆影响，架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除，王某随即进行拆除作业，结果不慎将钢管坠落，击中下方正在清理模板的张某，张某因安全帽被击穿，头部严重受伤，经抢救无效死亡。 事件二：主体工程验收后，某建筑装饰公司承担了该办公楼的装饰施工任务，进行建筑装饰施工。在施工过程中，该建筑装饰公司项目部非常重视成品保护工作，制定了行之有效的成品保护措施，合理安排施工顺序，并安排质检员加强对成品保护工作的检查。 事件三：在施工现场综合考评结果中，该建筑公司各项考评均达到合格要求，其中施工组织管理考评得18分。 问题：1. (1)该工程消防车道设置是否合理试说明理由。 (2)该工程消火栓设置是否妥当试说明理由。 (3)分析说明事件一有哪些违章之处 (4)结合该建筑装饰公司为保护已经施工完成的建筑成品、保障工：程建设的顺利竣工验收所做的建筑成品保护工作，请指出建筑成品保护的主要方法有哪些。 (5)施工现场综合考评评分如何划分的 (6)施工组织管理考评主要包括哪些内容

问答题【背景】 某砖混结构宿舍楼共有四个单元，为组织流水施工，把每层划分为四个施工段，即一个单元一个施工段，其基础工程的施工过程分为：①土方开挖；②铺设垫层；③绑扎钢筋；④浇捣混凝土；⑤砌筑砖基础；⑥回填土。各施工过程的工程量、每一工日(或台班)的产量定额、专业工作队人数(或机械台数)如下表所示。由于铺设垫层施工过程和回填土施工过程的工程量较少，为简化流水施工的组织，将垫层与回填土这两个施工过程所需要的时间作为间歇时间来处理，各自预留一天时间。浇捣混凝土与砌墙基础之间的工艺间歇时间为2天。 施工过程 工程理 单 位 产量定额 人数(台数) 挖 土 780 m3 65 1台 垫 层 42 m3 — — 绑扎钢筋 10800 kg 450 2 浇混凝土 216 m3 1.5 12 砌墙基 330 m3 1.25 22 回填土 350 m3 — — 问题：1. (1)流水施工的参数有哪几类计算基础工程的工期并绘制流水施工的横道计划图。 (2)如果该工程的工期为18天，按等节奏流水施工方式组织施工，那么流水节拍和流水步距应为多少

多项选择题同一幕墙工程应采用同一品牌的( )配套使用。

多项选择题关于施工缝说法正确的是( )。

多项选择题住宅室内装饰装修活动，禁止下列( )行为。

多项选择题屋面卷材防水层上有重物覆盖或基层变化较大时，卷材铺贴应优先采用( )，但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘。

多项选择题根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)的规定，混凝土小型空心砌块砌体工程用料应符合的规定有( )。

多项选择题民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为两类，不是I类民用建筑工程的是( )。