背景：
某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、 G、H八项工作，合同工期36周。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期18周。编制了图4-1所示的网络进度计划。

该工程施工过程中发生了以下事件：
事件一：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误 0.7周。
事件二：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误1.5周。
事件三：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间0.5周，窝工损失2万元。
事件四：乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误0.5周，损失12万元。
发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

(1)施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
(2)如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一周补偿施工单位 6 000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6 000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？

问答题(1)该项目的招标工作程序是否妥当？ (2)按照目前国内招投标管理的有关规定，上述事件中哪些是正确的哪些是错误的？ (3)按招投标有关法规规定必须进行招标的建设项目有哪些？ (4)根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，判断下列的叙述是否正确。 ①招标投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。( ) ②招标单位可以针对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。( ) ③招标人和中标人应当自中标人收到中标通知书之日起30日内订立书面合同。( ) ④合同双方发生争议可通过协商、有关部门的调解、按合同约定的仲裁条款申请仲裁、向有管辖权的法院起诉解决。( ) ⑤变更合同价款的调整原则中包括：合同中只有类似于变更工程的单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。( )

问答题(1)工程预付款是多少？ (2)工程预付款从几月份开始起扣？ (3)1月至6月以及其他各月业主应支付给承包商的工程款是多少？ (4)竣工结算时，业主应支付给承包商的工程结算款是多少？

问答题(1)该工程消防车道设置是否合理试说明理由。 (2)该工程消火栓设置是否妥当试说明理由。 (3)分析说明事件一有哪些违章之处？ (4)结合该建筑装饰公司为保护已经施工完成的建筑成品、保障工：程建设的顺利竣工验收所做的建筑成品保护工作，请指出建筑成品保护的主要方法有哪些。 (5)施工现场综合考评评分如何划分的？ (6)施工组织管理考评主要包括哪些内容？

问答题(1)流水施工的参数有哪几类计算基础工程的工期并绘制流水施工的横道计划图。 (2)如果该工程的工期为18天，按等节奏流水施工方式组织施工，那么流水节拍和流水步距应为多少？

多项选择题结构达到承载力极限状态包括( )。