若争议标的涉及的工程造价金额为1亿元，则鉴定期限为（）

单项选择题根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释【2020】25号）的规定，建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，对过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任的主体是（）

A.对方当事人
B.仲裁委员会
C.人民法院
D.提出请求的当事人

单项选择题下列关于索赔费用计算的表述，正确的是（）

A.索赔利润的计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致
B.当工程延期时，承包人可以提出保险费索赔
C.当工程延期时承包人可以提出保函手续费索赔
D.发包人拖延支付工程款利息，应按照同期同类贷款利率或者同期市场报价利率计算

单项选择题下列有关安全文明施工费预付的表述，正确的是（）

A.除预付部分之外的安全文明施工费按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付
B.安全文明施工费应在开工前预付
C.安全文明施工费的预付额，一般根据施工工期、建筑安装工程量、主要材料占比等因素确定
D.发包人在预付款满后的7天内仍未支付、若发生安全事故，发包人应承担全部责任

单项选择题下列有关工程计量方法的描述，错误的是（）

A.工程量必须按照相关工程现行国家工程量计算规范规定的工程量计算规则计算
B.采用施工图纸及其预算发包形成的总价合同，包括工程变更规定的工程量增减在内，总价合同各项的工程量是承包人用于结算的最终工程量
C.单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的且依据国家工程量计算规范计算得到的工程量确定
D.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量应按照与单价合同相同的方式计算

单项选择题有关索赔时应注意的问题，下列表述正确的是（）

A.可原谅的延期对非关键线路工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，应给予相应的工期顺延
B.可原谅的延期通常都应给予相应的费用补偿
C.承包人的原因造成被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上的施工内容，应给予相应的工期顺延
D.只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期